Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en wijzigingen daarvan gesloten tussen Renskib Nederland en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Renskib Nederland voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken en op alle nadere overeenkomsten die van afgesloten overeenkomsten het gevolg zijn.

1.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Renskib Nederland, van welke aard dan ook.

1.3 Voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel van derden, zijn niet van toepassing, tenzij deze nadrukkelijk en onvoorwaardelijk door Renskib Nederland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offerte

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Renskib Nederland brengt een aanbod mondeling, schriftelijk of per e-mail, sms of WhatsApp uit. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

2.3 Offertes van Renskib Nederland zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, waarbij in ieder geval vermeld worden: hoeveelheden, prijzen en levertijd.

2.4 Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en geeft een indicatie van het moment van oplevering.

2.5 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen van Renskib Nederland zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en werkzaamheden. Alles wat niet in de offerte van Renskib Nederland wordt omschreven wordt gezien als extra werk en zal aan de opdrachtgever separaat op basis van de toepasselijke tarieven van Renskib Nederland aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.6 Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van onderhoud of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

2.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Opdrachtbevestiging

3.1 Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd, bindt dit de opdrachtgever. Renskib Nederland is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging.

3.2 Een overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die Renskib Nederland redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

3.3 Indien een door Renskib Nederland uitgebrachte offerte door de opdrachtgever afwijkend wordt aanvaard, is het aan Renskib Nederland om te beoordelen of een overeenkomst tot stand is gekomen. Daarvan is in elk geval sprake als door Renskib Nederland de opdrachtbevestiging met de daarin verwoorde afwijkingen aan de opdrachtgever is teruggestuurd.

3.4 Indien de opdrachtgever de aan Renskib Nederland gegeven opdracht annuleert, is hij verplicht alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Renskib Nederland te vergoeden.

Artikel 4 – Levering & uitvoering opdracht

4.1 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de daarvoor door Renskib Nederland geplande tijd. Indien een opdracht sneller dan binnen de daarvoor overeengekomen of toepasselijke redelijke termijn moet worden uitgevoerd, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten, al dan niet vermeerderd met een overwerkvergoeding, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.2 Overschrijding van een termijn door Renskib Nederland leidt niet per definitie of van rechtswege tot haar aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Renskib Nederland is verplicht de opdrachtgever, onder vermelding van de redenen, schriftelijk, per mail, telefonisch dan wel per sms in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

4.3 De levertijd wordt verlengd met vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van nalatigheid van de opdrachtgever. Onder nalatigheid wordt daarbij verstaan het niet nakomen door de consument van een verplichting jegens de ondernemer betrekking hebbende op het vaartuig. Extra kosten/wachtkosten/onkosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregels te verwachten gevolg zijn van nalatigheid van de opdrachtgever komen voor rekening van de consument.

4.4 Indien tussen partijen een termijn voor nakoming is overeengekomen, dan geldt dit voor Renskib Nederland slechts als fatale termijn indien de opdrachtgever en Renskib Nederland dit schriftelijk zijn overeengekomen. Renskib Nederland is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de ondernemer zijn toe te rekenen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht van opschorting en/of ontbinding conform artikel 17.

4.5 Renskib Nederland is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden.

4.6 Indien opdrachtgever – na verkregen toestemming van Renskib Nederland – materialen en/of gereedschappen van Renskib Nederland heeft verkregen, is opdrachtgever verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze materialen en gereedschappen.

4.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet aan Renskib Nederland ter beschikking stellen, alsook eventuele andere hulpmiddelen die in redelijkheid nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

4.8 Een project is opgeleverd indien het werk is gecontroleerd en geaccepteerd door de opdrachtgever.

Artikel 5 – Wijziging / aanpassing overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat kleine afwijkingen van de overeenkomst noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn kan Renskib Nederland zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. De aldus gewijzigde werkzaamheden zijn tenminste van een gelijke kwaliteit. Voor zover mogelijk worden afwijkingen tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld en in elk geval na afloop van de werkzaamheden.

5.2 Indien Renskib Nederland tijdens de uitvoering van de overeenkomst concludeert dat blijvende afwijkingen van hetgeen is overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien deze afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen.

5.3 Indien Renskib Nederland en opdrachtgever in de situatie als bedoeld in artikel 5.2 niet tot overeenstemming komen over de prijsaanpassing, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. De afrekening zal dan worden opgemaakt op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, al dan niet vermeerderd met schadevergoeding op grond van artikel 6:277 BW.

Artikel 6 – Hulpmiddelen en materialen

6.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de door partijen overeengekomen prijs inbegrepen. Renskib Nederland is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Eventuele tekortkomingen of schade vanwege het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven hulp- of reinigingsmiddelen zijn niet voor rekening van Renskib Nederland.

Artikel 7 – Prijs / tarieven

7.1 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in de werkzaamheden en/of de omvang van de werkzaamheden optreden die naar het oordeel van Renskib Nederland prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal Renskib Nederland terstond het werk opschorten en zal direct worden overlegd met de opdrachtgever over het al dan niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De ondernemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten. Artikel 5.3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

7.2 In het geval de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, kan de ondernemer slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de consument heeft gewezen op de prijsverhoging, tenzij de consument dit redelijkerwijs kan begrijpen.

7.3 Jaarlijks kunnen de prijzen en tarieven van Renskib Nederland worden verhoogd, telkens met een redelijke verhoging, doch in elk geval met inachtneming van de index vanwege prijsinflatie.

7.4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Renskib Nederland, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen van een dwingend karakter, kunnen prijzen en tarieven worden aangepast met, zoveel mogelijk, inachtneming van de van overheidswege maximaal toegestane maximale prijswijziging. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer zowel in de vaste als in de variabele overeengekomen prijs te allen tijde worden doorberekend.

7.5 De wijzigingen in de aanneemsom zullen aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt, in elk geval voorafgaand aan het opmaken van de eindfactuur.

7.6 Indien partijen een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, doorberekend indien zij meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd, dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De ondernemer zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest.

b. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregeling die door de ondernemer wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen kunnen door de ondernemer worden doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

c. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

7.7 Indien partijen een richtprijs zijn overeengekomen en de werkzaamheden kunnen conform de daarbij behorende omschrijving worden uitgevoerd, dan kan een verhoging of verlaging van de prijs maximaal 10% bedragen.

Artikel 8 – Betaling / rente / kosten

8.1 Facturering door Renskib Nederland vindt plaats direct na oplevering van het uitgevoerde werk. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien betaling na deze termijn geschiedt, is van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op grond van de wet, naar keuze van Renskib Nederland. De genoemde betalingstermijn geldt als fatale termijn.

8.2 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen vier dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Indien na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

8.3 Indien opdrachtgever na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Renskib Nederland gerechtigd het verschuldigde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

8.4 Renskib Nederland is bevoegd de werkzaamheden op te schorten zonder dat zij ter zake schadeplichtig zal zijn, indien de opdrachtgever ondanks een daartoe gestelde redelijke termijn weigert te voldoen aan de op haar rustende betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Renskib Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een ernstige toerekenbare tekortkoming van haar medewerkers, dan wel van personen die door Renskib Nederland zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen.

9.2 Renskib Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een Renskib Nederland toerekenbare tekortkoming bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De aansprakelijkheid bedraagt maximaal € 10.000,00, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Renskib Nederland voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

Artikel 10 – Te vervangen onderdelen

10.1 Indien de consument bij het verstrekken van een onderhouds- of reparatieopdracht daartoe expliciet heeft verzocht, worden de te vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Renskib Nederland, zonder dat de consument op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 11 – Concurrentiebeding

11.1 Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst tussen Renskib Nederland en haar personeel en gedurende een periode van zes maanden na afloop van die overeenkomst, personeel van Renskib Nederland in dienst te nemen of op enigerlei wijze direct of indirect zonder toestemming van Renskib Nederland werkzaam te doen zijn in haar bedrijf, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 per week (een deel daarvan inbegrepen).

Artikel 12 – Duur van de overeenkomst

12.1 De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan deze door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en telkens tegen het einde van een factuurperiode.

12.2 Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Renskib Nederland voldoet of anderszins jegens Renskib Nederland in verzuim is geraakt, of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, zijn alle vorderingen van Renskib Nederland direct in het geheel opeisbaar. Renskib Nederland heeft in dat geval het recht de overeenkomst direct te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht tot ongedaanmaking van verrichte prestaties en schadeloosstelling als bedoeld in de art. 6:271/277 BW.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

13.2 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de ondernemer werkzaamheden opschort, is de consument voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

13.3 Indien de overeengekomen werkzaamheden door Renskib Nederland vanwege overmacht, zoals (doch niet uitsluitend) vanwege bijzondere weersomstandigheden, brand, opstand of werkstaking etc. niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk (kunnen) worden uitgevoerd, geeft dit opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt, noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.

13.4 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft Renskib Nederland recht op vergoeding van gemaakte kosten van reparatie, onderhoud, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de consument door de verrichte werkzaamheden gebaat is.

13.5 De ondernemer kan zich niet op overmacht beroepen indien de overmachtsituatie zich voordoet nadat, door zijn toedoen dan wel door omstandigheden die voor zijn rekening komen, de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.

Artikel 14 – Conformiteit

14.1 De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

14.2 De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

14.3 De ondernemer staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat de ondernemer in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aanwending door de consument is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. Indien de ondernemer bekend is of kan zijn met onvolkomenheden in ontwerp of materialen, zoals bedoeld in dit lid, dan dient de ondernemer de consument daarop te attenderen.

14.4 De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.

Artikel 15 – Geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Renskib Nederland met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit overeenkomsten, die met deze overeenkomst verband houden, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.

15.3 Een geschil is aanwezig als een van de partijen verklaart, dat dit het geval is.

Artikel 16 – Garantie

16.1 Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een consument heeft, onverlet gelaten.

16.2 Garantie betreft het herstel van zowel gebreken die ten tijde van de werkzaamheden niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

16.3 Artikel 8 lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

16.4 Opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de garantie te wenden tot Renskib Nederland. Opdrachtgever kan niet, op kosten van Renskib Nederland, een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met opdrachtgever door Renskib Nederland aangewezen.

Artikel 17 – Zekerheidsrechten bij reparatie en onderhoud

17.1 Bij niet tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

17.2 Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,– heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits: de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.

17.3 Het recht van verkoop is toegestaan nadat opdrachtgever haar verplichtingen is nagekomen.

17.4 Op Renskib Nederland rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan opdrachtgever te voldoen.

17.5 Opdrachtgever is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

Artikel 18 – Zekerheidsrechten bij aanneming van werk

18.1 Het vaartuig in aanbouw en/of het nieuwe vaartuig zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle voor het vaartuig bestemde materialen en toebehoren) zijn het eigendom van de opdrachtgever op het moment dat deze zaken op de werf arriveren of elders onder berusting van Renskib Nederland komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig zijn overgedragen aan Renskib Nederland.

18.2 Renskib Nederland heeft te allen tijde pandrecht (waaronder het recht van parate executie) op voornoemde zaken, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de koop- of aannemingssom voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien opdrachtgever inbreuk op de overeenkomst maakt.

18.3 Renskib Nederland dient in de gevallen dat zijn toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt opdrachtgever hierover te informeren, alsmede over het moment dat door Renskib Nederland aan de door de toeleverancier gestelde voorwaarde is voldaan en de in lid 1 genoemde zaken rechtsgeldig in eigendom overgaan op de consument.

18.4 Opdrachtgever heeft het recht om gedurende de periode dat de eigendom niet rechtsgeldig is overgedragen wegens een eigendomsvoorbehoud van de toeleverancier, zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten.

18.5 Opdrachtgever heeft het recht zich de zaken die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege Renskib Nederland te doen aanwijzen en deze zaken te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

19.1 Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

19.2 Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. De consument is in alle gevallen verplicht om 50% van de overeengekomen offerte aan de ondernemer te voldoen.

Artikel 20 – De verzekering bij onderhoud en/of reparatie

20.1 Renskib Nederland draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de opdrachtgever ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. Renskib Nederland doet hiervan mededeling aan de verzekeraar. Renskib Nederland waarschuwt de opdrachtgever indien verval van de verzekeringsovereenkomst dreigt. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd betalingen op te schorten zolang Renskib Nederland niet heeft aangetoond aan voornoemde verplichtingen te hebben voldaan.

20.2 De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.

Artikel 21 – Klachten

21.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

21.2 Niet tijdig indienen van de klacht, binnen 7 dagen na factuurdatum, kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.

21.3 Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 22 – Nakomingsgarantie

Wanneer één van de volgende situaties zich bij Renskib Nederland voordoet vervalt de nakomingsgarantie:

• surséance van betaling is verleend;

• failliet verklaard;

• de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, of door medische klachten.

Artikel 23 – Rechtskeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

Artikel 24 – Afwijking van de voorwaarden

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 25 – Wijzigingen

Renskib Nederland heeft het recht om de leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te passen.